现在位置:首页 > 口号标语 > 环保宣传语 > > 建筑工程施工起诉状(优质21篇)

建筑工程施工起诉状(优质21篇)

时间:2024-05-10 07:27:03 作者:文锋

施工需要一定的时间和精力,但只有经过艰苦努力才能得到满意的结果。我们收集了一些施工安全管理的实践经验,希望能帮助大家做好施工安全工作。

建设工程施工合同纠纷起诉状

诉讼请求。

3、本案的诉讼费用由被告负担。

事实与理由。

原告与被告于______年____________月____________日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的'外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从______年____________月____________日至______年____________月____________日。合同还约定工程款的5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至______年____________月____________日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。

原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。

此致

____________市____________区人民法院。

具状人:______有限公司。

法定代表人:

______年____________月____________日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

建筑工程施工承包

甲方:

乙方:

根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称:地点:

二、承包方式。

四、合同价款。

五、付款方式。

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任。

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修。

1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法。

未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

代表:代表:

日期:

建设工程施工起诉状

诉讼请求:_________________

3、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由:_________________

原告中标了被告建设的__________综合楼、殡仪馆的工程施工,双方并签订了建设工程施工合同。原告按照被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕。___________年___________月被告委托___________市__________有限公司对已完工的工程进行结算审核。___________年___________月___________日原、被告双方根据审核的结果进行了具体的结算。经结算,被告尚欠原告工程款___________元整(含原告应支付的钢材款___________元),被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包__________。___________年___________月___________日,被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款计划,并承诺了逾期付款的.违约责任。___________年___________月___________日,原被告双方对因被告原因停工造成原告的损失进行了结算,经结算,被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计___________元。原告多次催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务,但被告的法定代表人却避而不见。为维护自身合法权益,现具状人民法院,望判如所请。

此致

___________市___________区人民法院

法定代表人:___________________________

_____年_____月_____日

建设工程施工起诉状

原告:法定代表人,职务董事长,住____市____区____街号楼____室,邮编:________电话:__________。

被告:__公司,法定代表人,职务总经理,住____市____区号,邮编:_________-电话:________。

诉讼请求。

3、本案的诉讼费用由被告负担。

事实与理由。

原告与被告于__年____月____日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从__年____月____日至__年____月____日。合同还约定工程款的'5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至__年____月____日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。

原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。

此致

____市____区人民法院。

具状人:__有限公司。

法定代表人:________。

__年____月____日。

建设工程施工合同纠纷起诉状

原告:法定代表人,职务董事长,住xx市xx区xx街号楼xx室,邮编:电话:。

被告:x公司,法定代表人,职务总经理,住xx市xx区号,邮编:电话:。

诉讼请求。

3、本案的诉讼费用由被告负担。

事实与理由。

原告与被告于x年xx月xx日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从x年xx月xx日至x年xx月xx日。合同还约定工程款的5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至x年xx月xx日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。

原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。

此致

xx市xx区人民法院。

具状人:x有限公司。

法定代表人:。

x年xx月xx日。

1、承包人没有资质,导致合同无效。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”在建设工程合同中,经常会出现一些非法转包,违法分包的情况,违反了法律的禁止性规定导致合同无效,以至于当事人的合法利益受到损害。或者签订合同的承包人是挂靠经营,自己根本不具备承包工程的资格。因此,在签订合同时,发包人或者业主要严格的对承包人的资格进行审查,以免发生纠纷。

2、拖欠工程款。

工程款拖欠也是建设工程合同发生纠纷的主要原因之一。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,第26条,“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”司法解释为了维护实际施工人的利益,规定了发包人对于欠付工程款的责任。因此在合同的订立时,当事人最好约定违约金,这样可以约束发包人或者分包人的行为。

如有侵权,请联系删除。

建筑工程施工技术

xxxxxxxxxxxxxxx。

xxxxxxxxxxxxxxx。

交底提要。

分项工程名称。

交底日期

安全交底内容:。

2、作业人员必须熟知本工种的操作规程和施工现场的安全生产制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝。

3、作业人员进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品。

4、作业前必须认真检查个人劳动防护用品、生产工具。

5、操作人员必须身体健康持有效操作证,方可独立操作。酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员,严禁参加高空作业。

6、现场的特种作业人员,必须按《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训,经考核合格后持证上岗。

7、上班前的准备工作:。

1)检查所使用的工具。如手柄等有无松动、断裂或不牢靠。如有问题,必须修复。

2)个人安全防护用品是否戴好,如安全帽、安全带、手套等。

3)检查作业环境,排除不安全因素。

4)不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

5)施工现场严禁吸烟,严禁嬉戏打闹。

7)打眼时,锤头不得松动,作业人员必须戴好防护眼镜,楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

8、作业中的安全要求:。

1)作业高度在2m和2m以上时,必须设置安全防护设施。当安全防护设施不到位时,不得登高作业。

2)操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用脚手架攀登上下。

3)在架子上工作,工具和材料要放置妥当,不准随便乱扔,严格控制脚手架施工荷载。

4)施工中不准随意拆除、斩断脚手架软硬拄结,不准随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经项目施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。

5)支架安装位置必须准确,螺栓安装牢固。

7)支架切割下料,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。

9)切割机、电锤等施工机械设备未做有效接地前,不准通电试机。

10)电动工具是否正常工作,电源导线有无破损,插头是否安好,金属外壳的电钻还必须带好绝缘的防护用品,并带好检查过的移动开关箱。

9、作业中注意事项:

1)按照施工方案的要求作业;

2)危险作业不得单独操作,要二人同时操作,必要时派人监护。

3)作业场所严禁吸烟,并设有消防器材。

6)支架安装位置必须准确,螺栓安装牢固;

7)线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作;

11)设备未做有效接地前,不准通电试机;

12)上、下楼层时,必须注意安全,严禁边走边嬉戏打闹。

13)传递物品时,禁止上下抛掷。

14)对存放易燃物品的房间应认真做好防火措施,并按规定建立防火标牌和设置消防器材。

15)对易燃易爆、有毒物品的使用要按规定执行,指定专人设库存分类管理,明火作业和易燃、易爆物品隔离,操作之后,要检查现场。严格按机具的操作规程使用各类电动工具时,严禁违章作业。使用各类电动机具时应注意电压范围,以确保机具的正常运转。

10、作业中遇到问题时:。

1)作业中如发现工程进度较快,而安全防护设施末及时到位,应立即向施工负责人汇报,确保作业安全。如采光井、阳台处离墙开档间距过大,不得擅自找块木板随意铺设,应向施工负责人汇报,派专人设置可靠立足点,方可施工。

2)作业过程中如遇到工伤事故,应立即停止作业,迅速找人汇报。同时,抢救和帮助伤员脱离险境。

3)作业过程中,如发现光线不够,不得私自乱接乱拉电线,应向施工负责人汇报,找专业电工安装。

4)施工现场任何人严禁擅自拆除施工现场的脚手、安全防护设施和施工现场安全标志,如需拆除,须由项目负责人会同施工员商议,并在采取相应措施后方可由有关工种进行操作。

5)施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。

6)施工现场使用的登高扶梯必须坚实稳固,不得缺档,梯阶的间距不能大于30cm,扶梯使用时,在连接处要用金属卡或铁丝绑牢,人字梯中间需有拉结绳,且梯子下脚应有防滑措施,倾斜的坡度以60°为宜,以满足施工的要求。

7)现场的四口、五临边不准堆放材料,不准用作预制场地。

8)施工使用的工具应定期检查性能状况,特别是受力工具应完整,以防因滑脱、打滑等意外,造成伤人、伤己。

9)手持电动工具的电源线不得任意加长,使用工具附近必须设置可控制电源的配电箱(盘),供应急启闭。

11)切割机必须一机一闸、一漏、一箱(所有用电拖箱都必须实行“四个一”),并装有随机开关,一、二次线接头应有防护装置,二次线应用线鼻子连接,焊机外壳必须有良好的接地。

12)现场室外使用的电焊机应有防雨、防潮、防晒的措施,长期停用的焊机使用前须检查绝缘电阻不得低于0.5ω,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

13)焊钳与线的连接应牢固紧密,地线(搭铁线)及龙头线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上,地线不得接在已运行的管道、机床设备和建筑物金属架或铁轨上。

14)施工机械应每周进行检查,以免因潮湿使施工机械出现外壳带电等漏电现象。

15)凡是进人施工现场的各类机械设各,必须执行相应规定,严禁违章操作。

16)交流焊机必须加装二次空截保护装置,否则严禁使用。

17)在进行焊割作业时必须严格执行“十不烧”规定。

18)非电工严禁擅自拉接用电器具和电线。

11、在有预留洞口、电梯井道口或有安全警示牌的地方进行安装作业时,应做好防滑、防坠措施,以防坠落事件的发生。

12、搬运设备,管材等重物之前要清理好道路,注意脚下、头上。搬运时众人要密切配合,精力集中,听统一指挥,步调一致,以防发生危险。

15、各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径以外,不能满足时,应设置硬隔离安全保护层。

16、临时施工设施井然有序,加工场地、库房、办公室、宿舍的建造符合安全和防火要求,现场每天打扫干净,垃圾及时清运。工程施工要保持工完场清,多余材料要归堆,废料、下脚料及时回收,保证有条有理,干一层清一层。并将垃圾运到指定垃圾站,做好现场的环境保护。施工现场材料、成品、半成品等分区堆放,做到成排、成捆有序,防潮材料有可靠防潮措施。

17、施工现场机械设备整洁,安全保护装置齐全可靠,并按规定设置机具安全操作规程牌,电气开关箱应带锁。施工现场人员遵守国家有关法律法规,遵守社会公德、职业道德和职业纪律,妥善处理现场周围的公共关系,工地内治安秩序良好。

18、上下班期间注意交通安全,严禁违章驾驶。

参加单位。

交底人签字。

见证人签字。

接受交底人。

序号。

工种。

姓名。

日期

备注:本交底内容一式二联、一联项目部保存,另一联班组保存。

建设工程施工合同纠纷起诉状

1、判令被告支付抚养费__________元。

2、诉讼费由被告承担。

事实与理由:_________________。

__________年__________月__________日,原告的父母离婚,法院判决被告每年支付给原告抚养费1000元,但是判决至今,被告从未支付过抚养费,为了维护原告的合法权益,现向贵院提起诉讼,要求被告支付原告抚养费__________元,望贵院判如所请。

此致

__________人民法院。

起诉人:_________________。

__________年__________月__________日。

建筑工程施工合同

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:

二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容:等内容。

四、承包形式:包工包料双包工程。

五、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;。

(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;。

(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

六、乙方职责:

(1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查;。

(2)严格按照甲方的'施工要求和工程量要求执行施工;。

(3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务;。

(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20__年拨付工程款的42.5%;20__年12月30日前拨付28.5%;20__年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付,但最迟在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。

九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。

十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。

甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:

或其授权代理人:或其授权代理人:

地址:地址:

电话:电话:

订立日期:

建筑工程合同起诉状

法定代表人:_________________。

职务:_________________董事长委托。

代理人:_________________ 。

住址:_________________市__________。

负责人:______________。

职务:_________________经理。

邮编:_________________。

电话:_________________。

案由:_________________加工承揽合同纠纷。

诉讼请求请求人民法院判令被告给付所欠原告合同款1334890元,并赔偿原告逾期付款的利息损失(自1997年9月8日起计算至实际给付之日)。本案诉讼费由被告方承担。

日-8月25日,第二批货为8月16日-9月8日。原告将货物送到施工现场。后经调查,中国建筑__________第__________建筑工程公司__________公司没有办理工商注册登记,故实际施工方应为本案被告方中国建筑第__________工程局第__________建筑公司。

合同签订后,原告将第一批货提供给被告方使用,但被告使用过程中发现原订做的bp=75型钢框竹胶模版难于控制工程质量,直接影响被告方施工。为此,原告建议更换为全钢结构模版,得到被告方认可,双方将合同标的物更换为全钢结构大模板并实际履行,由此产生更换定做物标的后的材料价差问题。经核算,更换标的物后被告应支付的款项为人民币_______________元,被告曾于20__年4月28日给付原告50000元,因此欠款额为1334890元。

合同履行后,原告多次与被告方协商模板价差结算问题,均为被告所拒绝。原告认为,双方签订的合同合法有效,合同履行中发生合同标的物变更的事实,为双方真实的意思表示,并且被告方实际接受了新的加工定作物,应本着诚实、信用的原则据实结算货款。被告拒绝支付合同款价差的行为已经构成严重违约,除应当履行给付义务外,还应当承担赔偿原告利息损失的违约责任。为此,原告诉至贵院,请求人民法院依法查明事实,公正裁决,维护原告的合法权益。

此致

__________市__________人民法院。

起诉人:______________。

_____________年__________月__________日  。

建筑工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同法条例》等相关法律规定,双方在合同中的权利和义务,本着平等互利的原则,结合工程具体情况,经双方协商达成协议条款:

1、工程名称:______。

2、工程地点:______。

3、承包方式:包工包料承包施工。

4、工期:总工期______天,自______年______月______日动工至______年______月______日完工。

1、____________。

2、

3、______。

1、本工程按施工要求施工。

2、本工程质量按学校标准,规范验收。

3、材料选用:乙方根据甲方要求进行选用材料(详见清单)。

4、质量保质期为______年,一年内有损坏的,乙方无条件修理好。

工程预算总价约为______元(含税)。

1、本工程总工程暂定______元,税金______元,合计______元。金额______(大写)。在合同签定后由乙方垫付工程款,等工程竣工后甲方将一次性付给乙方。

1、甲方负责提供本施工相关的资料及设计要求,协调乙方工作,进行技术交底,监督乙方完成栏杆安装工作。

2、甲方按合同约定支付工程进度款。

3、甲方提供现场加工场地、动力及照明用电,但应装表计量,电费由乙方完工后结算支付。

1、编制施工方案和进度计划交甲方审定。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、环境保护规定,按施工要求进行施工。

3、向甲方提供有关材料检验报告,若出现不合格项目,乙方承当相应赔偿项目。

4、由于乙方的责任所发生的安全事故概有乙方自行承担所有责任。

5、政府质监部门对本工程的材料和产品的验收费用由乙方承担。

甲方:______乙方:______。

法定代表人或代理人:______法定代表人或代理人:______。

建筑工程施工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

工程地点:

承包范围:

承包方式:

工程质量:

合同价款(人民币大写):

第2条甲方工作。

开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份,并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍,如甲方因未能做到以上要求,而导致延误工期,工期顺延。

向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施,并说明注意事项。

第3条乙方工程。

开工前天,向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

第4条关于工期的约定。

甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第5条关于工程质量及验收的约定。

本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

第6条关于工程价款及结算的约定。

双方商定本合同价款采用第种。

a、固定价格b、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)。

第7条关于材料供应的约定。

本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

第8条有关安全生产和防火的约定。

方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

第10条奖励和违约责任。

由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期一天,按付款额的%支付违约金。

第11条保修。

本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。

第12条争议或纠纷处理。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。

第13条其他约定。

第13条附则。

本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。

本合同履行完成后自动终止。

附件资料。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

授权代表(签字):授权代表(签字):

单位地址:单位地址:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

户名:户名:

帐号:帐号:

建筑工程施工合同

发包人(全称)(简称甲方)。

承包人(全称)(简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况。

工程地点:

资金来源:

承包范围:

三、合同工期。

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

合同工期总日历天数天。

四、质量标准。

工程质量标准:

五、合同价款。

金额(大写):(人民币):万元。

六、组成合同的文件。

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、明确双方权利、义务的纪要、协议。

4、本合同通用条款。

5、投标书、招标文件和中标通知书。

6、施工图纸。

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。

8、工程预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效。

合同订立时间:年月日。

合同订立地点:

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)。

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代表人:委托代表人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

建筑工程施工合同

甲方:乙方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称:地点:

二、承包方式。

三、工程承包内容。

四、合同价款。

五、付款方式。

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任。

1、甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任。

1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修。

1、乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法。

未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

代表:代表:

建筑工程施工合同

建设单位(以下简称甲方):

施工单位(以下简称乙方):

甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,就《____市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款,以便共同遵守。

第一条:工程范围、造价数量、单价、总价。

1.1工程范围:“____市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括:塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中:c42、c39、c41、c63、c63a、c64、c53、c54、c72、c65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙,其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2工程单价:(详见后附报价书之报价明细表)。

1.3工程数量及总价合计:(详见后附报价书之工程报价总表)。

1.4此总价结算时单价不变,面积按实际完工展开面积结算,如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。

1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条:工程用料。

2.1玻璃:幕墙的玻璃采用东莞__公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻,按乙方提供的玻璃样板确认。

2.2铝合金型材:均选用佛山__公司产的6063-5铝合金型材,铝型材表面为银白氧化处理,氧化膜厚度满足aa15级要求,按乙方提供的样品确认。

2.3硅酮结构胶及密封胶:选用郑州__厂产的f811硅酮结构胶及f889硅酮耐候密封胶,按乙方提供的样品确认。

2.4幕墙开启配件:国产优质七字执手。

2.5钢件:国产优质235b钢型材。

第三条:付款方式。

3.1铝合金型材、钢件进场后____日内,甲方付给乙方合同总价的30%作为。

第一次工程进度款;

3.2铝合金型材、钢件安装基本完成____日内,甲方付给乙方合同总价的20%;

3.3玻璃安装基本完成____日内,甲方付给乙方合同总价的20%;

3.4幕墙安装完成后,甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

3.4验收合格后____日内,甲方付到结算总价的97%给乙方,剩余3%从验收之日起________年保修期满后,____日内一次性付清。

3.5甲方如不按协议条款支付款项,乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知,甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条:甲乙双方责任。

4.1甲方责任:

4.1.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

4.1.2办理施工许可证;

4.1.3在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;

4.1.6组织和配合质检及有关部门,监督检查工程质量,及时签认分部工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时,甲方接通知后48小时未到场验收,则视为验收合格;质量符合规定要求,验收48小时后甲方代表不签字,视为已批准,乙方可继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关部门进行玻璃幕墙验收;注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。

4.2乙方责任:

4.2.1对幕墙进行设计,经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用,保证设计符合国家有关规范要求,对设计质量负责,承担因设计质量问题引起的一切后果,并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划,并经甲方审核通过;

4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;

4.2.6作好施工原始记录,在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7提供完整的竣工验收资料,保证验收通过,如因乙方资料或其他原因,致使工程未能按时通过验收,由此造成的甲方损失由乙方承担。

第五条:工期。

5.1开工日期:甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2施工总工期:b栋40天,c栋50天,合同签订之日开始计算,满足现场施工脚手架落架的要求。

5.3工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;

5.3.1由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;

5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

5.3.4甲方不按合同规定支付工程款;

5.3.5其它非乙方原因的停工;

5.4以上情况发生后七天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。

第六条:工程质量。

6.1工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“合格标准”,争创优良工程。

6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6.3工程竣工后,乙方向甲方提供质量保证书,保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

第七条:设计变更。

7.1甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。

7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条:竣工、结算与保修。

8.1工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请,并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。

第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建。

9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后,乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

第十条:其它。

10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

10.2履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。

10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

10.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

10.5本合同正本一式两份,双方各执一份,副本陆份,双方各执叁份。均具同等法律效力。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

银行账号:银行账号:

电话:电话:

传真:传真:

地址:地址。

建筑工程施工合同

甲方:总负责人:

乙方:总承包人:

根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定双方严格执行,共同遵守。

建筑工程概况私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为__一层平房两幢建筑,建筑面积__。工程预算造价:每平方米__元人民币,总建造价格__元人民币。

建筑设计要求(你们对房屋的整修方案)。

承包施工方式。

本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。

因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。否则方概不承认,不承担经济责任。

乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安事故,甲方不承担一切责任。乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工,并接受合理化建议并采纳。

本工程预定工期为120天。本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。

工程付款方式为现金支付。(你们可以商定付款方式。)。

工程其它事项工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终止合同进行清算。

工程在建设过程中,因市场发生变化,原材料上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意涨价或价。

违约责任(你们可以协商一致后填写)。

工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。

甲方:总负责人:_____(签字盖章)。

乙方:总承包人:_____(签字盖章)。

___年__月__日。

建筑工程施工合同

甲方:

身份证号码;。

乙方:

身份证号码;。

丙方:

身份证号码;。

第一条联合宗旨、项目和范围。

联合经营宗旨:共同投资、共同经营、共担风险联合经营项目:建筑工程。

第二条联合投资各方均以该项目开发负责人与甲方所签订的《》工程前期垫资价款作为联合投资范围。

第三条联合投资方式、比例、核算方式。

投资方式:

(1)甲方以现金作为投资。(投资)。

(2)乙方以现金作为投资。(投资)。

(3)丙方以现金作为投资。(投资)投资比例:

(1)甲方占工程项目的%(按%出资,承担亏损,享受分红)。

(2)乙方占工程项目的%(按%出资,承担亏损,享受分红)。

(3)丙方占工程项目的%(按%出资,承担亏损,享受分红)。

核算方式:仅合经营的范围实行独立核算。

第四条联营各方的权利义务。

甲方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。

乙方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。

丙方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。

第五条利润分配与风险承担。

联合经营范围的全部所得,在除去全部成本和开支后,其余为红利,按投资比例分配。

该项目独立经营,独立核算,自负盈亏,联合投资双方对该债务在投资范围内,按投资和分红比例承担亏损。

第六条联合投资各方按约定投资多少按实际需用、

第七条违约责任。

1、联营任何一方未按本合同第三条依期如数支付投资时,视为违约,每逾期壹日,违约方应向联营体缴付其投资额的1%作为违约金。

2、由于联营任何一方违约,造成成本合同不能履行或不能完全履行时,除应按投资额的10%支付违约金外,守约方有权要求并终止合同,并要求违约方赔偿全部经济损失。如守约方同意继续履行合同,违约方应赔偿其违约行为给联营体造成的损失。

第八条本合同如有未尽事宜,由双方共同协商并签订补充协议,该补充协议与本合同书具备同等法律效力。

第九条本合同书一式三份,甲、丙和各方各执一份,本合同书经甲、乙、丙各方盖章或签字捺印后发生法律效力。

甲方:

乙方:

丙方:

××年××月××日。

建筑工程施工合同

发包单位:(以下简称甲方)。

承包单位:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。

建筑面积:平方米建筑高度:米。

建筑层数:层结构类型:框架(砖混)。

室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

包人工费。

按实贴面积计算墙面元/m2;地面元/m2。

从年月日到年月日结束(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。

工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%维修期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本人签字并按手印)。

1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工程验收标准。

2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。

3、根据甲方提供的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。

4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。

甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。

工人必须持证上岗,进工地前必须经过安全教育培训操作,必须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。

1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。

2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。

3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理利用材料,杜绝浪费,如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。

2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。

3、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。

甲方:乙方:

法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:

年月日年月日。

建筑工程施工合同

甲方:。

乙方:。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称:地点:。

二、承包方式。

三、工程承包内容。

四、合同价款。

五、付款方式。

六、总工期要求___个工作日。

七、甲方责任。

1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任。

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修。

1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法。

未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:。

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方:。

乙方:。

代表:代表:。

____年__月__日。

建筑工程施工合同

发包人:_______________(以下简称甲方)。

承包人:_______________(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》,经甲乙双商定,甲方将________县________镇________学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下:

一、工程概况:

工程名称:________县________镇________学校餐厅、宿舍工程。

工程地点:________县________镇________学校院内。

工程内容:土建、安装。

二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期:

承包范围:图纸包括的土建、安装内容,其中图纸中保温工程不包括。

质量标准:合格。

合同价款:单平方造价为________元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。

工期:________个月。(________天)。

三、合同履行条款。

甲方责任与义务:

1、开工前施工现场具备三通一平条件,并提供地质及地下管线资料。

2、施工场地及公共道路畅通的一切问题,均由甲方承担并承担相应责任。

3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。

4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。

5、施工期间一切外因干扰,均由甲方承担谐调责任,严重影响工程施工,造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。

6、按合同约定及时拔付工程款。

乙方责任与义务:

1、开工后积极组织人员,机械设备进场。

2、配备合格施工、技术、管理人员。

3、严格控制施工质量,所用一切建筑材料禁用伪劣产品,必须经监理检查方可使用。

4、确保按合同工期完成施工任务。

5、施工期间,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。

四、工程款(进度款)支付。

按形象进度支付,合同签订后,机械设备进场支付总款的________%;基础施工结束后支付总款的________%;一层主体结束,支付总工程款的________%;二层主体结束,支付总款的________%;三层主体结束,支付总款的________%;四层主体结束,支付总款的________%;粉刷结束,支付总款的________%;门窗安装结束,付总款的________%;余款工程后________年内一次付清。

五、工程变更,变更增加费用,由甲方出资另行增加。

六、其它。

未尽事宜,双方协商解决。以上合同,甲乙双方均认为合理、合法同意执行,双方签订后,即产生法律效力,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

建筑工程施工合同

甲方: 乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称: 地点:

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、 付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

年 月 日

建筑工程施工合同

合同编号:

发包方(甲方):铁通中心。

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的.具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况。

1.工程名称:;。

2.工程地点:;。

3.工程范围和内容:。

第二条甲方权利和义务。

1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;。

2、提供必要的施工条件;。

3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;。

4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;。

5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;。

6、按合同约定按时向乙方支付工程款。

第三条乙方权利和义务。

4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;。

5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;。

10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。

11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。

第四条工程期限。

本工程开工日期年月日,竣工日期年月日。

第五条竣工验收。

1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。

2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

第六条质量保证。

1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;。

2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。

第七条工程考核。

1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。

2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。

3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。

4、未按期按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。

第八条工程价款的结算与支付。

1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为。

2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[20xx]262号文件执行。

3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[20xx]303号文的规定调整相关费率后下浮%。

3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。

第九条合同解除。

1、双方协商同意可解除本合同。

2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。

3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。

4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:

(1)因不可抗力致使合同无法履行;。

(2)因一方严重违约致使合同无法履行。

5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十条争议解决方式。

在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。

第十一条其他。

1、乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;。

2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;。

3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。

甲方(盖章)乙方(盖章)。

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

邮政编码:邮政编码:

签约地点:

签约日期:年月日